...müvekkili şirketten kaynaklanmayan bir durum olup, mücbir sebep olarak değerlendirilerek fesih gerçekleştirilecekse teminatların iadesinin gerektiğini, idarenin mücbir sebebe... Davalı sözleşmenin feshinde haklı olduklarını ve teminatın sözleşme hükümlerince irad kaydının yerinde olduğunu belirterek, davanın reddini savunmuştur.

... ve davranışta bulunduğuna dair hiçbir tespit yapılmadığı, sözleşmede belirtilen fesih nedenlerine ilişkin hiçbir haksız davranışı yokken sözleşmenin feshedilmesinin hatalı ... yapılmış ürünlerin teslimi şartının sağlandığı, sözleşmenin feshinde idarenin haklı menfaatinin olmadığı, ihaleden yasaklama konusunda, Mahkemece esas açısından 4735 sayılı ...

...konusunun kömür olduğunu ve başlayan kış nedeniyle soğuk dönemde zaruretten dolayı fesih tarihinin de sürenin kısa tanınmasının zaruri olduğunu, sözleşmedeki TUBİTAK... Bu nedenle davacı istinaf talebinde haklı değildir.

...03.2017 gün 2016/1750 Esas, 2017/1330 Karar sayılı ilamında kesinti yöntemine göre, fesih tarihinde yapılmayan iş bedelinden yüklenicinin işi tamamlayamaması nedeniyle yapmaktan...

...03.2017 gün 2016/1750 Esas, 2017/1330 Karar sayılı ilamında kesinti yöntemine göre, fesih tarihinde yapılmayan iş bedelinden yüklenicinin işi tamamlayamaması nedeniyle yapmaktan...

...uygulandığı, işin yapılan ve yapılmayan kısımları için belirlenen bu fiyatlar esas alınarak fesih kesin hakediş raporunun düzenlendiğine, İlişkin bulunmaktadır.

Söz konusu bedel, başvuruda bulunan kişinin tüm iddialarında haklı olunması halinde kendisine geri iade edilmektedir.

Revize iş programının haklı gerekçe ile yapıldığı kabul edilse bile değişiklikten önceki hakedişlerde yer...

cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme