...büyük bir uyumsuzluk olduğu, ihale sürecinin beklenenden uzun sürmesinden... 9.4.Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya... ...mevzuatında bir hüküm bulunmadığı, dolayısı ile işin ihale sürecinin...

...gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi... ...Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi’nde; süre uzatım kararına istinaden düzenlenen... Süre uzatımı verilmesinden dolayı birinci revize iş programı düzenlenmiştir...

...sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımları olması durumunda... ...kaynaklı işlerin süre uzatımından dolayı; imalat maliyetlerinin piyasa...

10 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; Terminal ve ... ...çalışmayacağının da bilindiği, dolayısıyla bu gerekçeyle süre uzatımı... ...Kararı ile verilen 63 günlük süre uzatımının verilmesinde mevzuta uyarlığın...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Devlet Su İşleri 12. ...projeler incelendiğinde zemin cinsinin hava şartlarına (rüzgar, yağış, sıcaklıktaki... ...inşaat sezonu için uygun olmadığından dolayı yüklenici firma olan davacı...

...belirtilmiş ise, iklim şartlarından dolayı çalışmaya elverişli olmayan... ...günleri ve sözleşmesinde belirtilen havanın fen noktasından çalışmaya... ...sunulan iş programının 10 günlük süre içerisinde onaylanmadığından...

...sürülen hususlar nedeniyle belirli bir süre ertelenmesine yönelik olarak yapılan... ...kiralansa dahi gümrük işlemleri ve sivil havacılık kuralları gereği en az üç... ...mücbir sebep olarak sayıldığı, dolayısıyla mücbir sebep olarak kabul...

...işçisi çalıştırılması işinden dolayı prim, işsizlik ve damga vergisi... ...kurmaya elverişli bulunan 26.04.2017 havale tarihli bilirkişi raporunda da... ...mektubu verilerek, teminat mektubunun süresi içerisinde doğması muhtemel...

...kendisine ait olmak üzere elektrik, su, havagazı vb. Dolayısıyla, ..