Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler: … Muhasebe işlemleri” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...12 nci maddesinde: “İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü...

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak üzere toplam 485 gün...

iş artışı , öngörülemezlik , Yeni birim fiyat , zemin etüdü , zemin yapısı İşin yapılması ile ilgili tüm teknik personel, formen, işçi vs.

iş artışı , nakliye bedeli , taşıma mesafesi , Yeni birim fiyat

...sözleşme , doğalgaz abone bağlantı bedeli , iş artışı , proje değişikliği , teklif bedele... .bedel üzerinden akdedilmiştir.

maddesinde de cezai şart alacağı düzenlenmiştir. ...bulunan bilgi ve belgeler incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek...

maddesi ve Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...edilen işlemin hukuka uygun bulunduğu, idarenin hizmet kusuru bulunmadığı, davalı idarenin... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …

...yerine getirilmesi için gerekli olan bütün hizmet yolları ile kamuya açık yollarda işin... Bütün bu işlere ait her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.” denilmektedir.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 22.07.2013... TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.