...10.1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında uzamasında dolayı meydana gelen zararı sözleşmenin 33.17 maddesine göre (İdareye Sağlanacak Hizmetler İçin Yapılacak Ödemeler) “İKY 900 ve İKY 9000 İdare İçin Sağlanacak Hizmetler” 324.165,37 $ (

... maddesinin 13.3-13.8’inci alt maddelerinde yer alan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu, a) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 32’nci maddesinde sorumluluğunun yükleniciye ait olduğu ... belirtildiği, söz konusu Genel Şartname düzenlemesinde idare tarafından yüklenicinin kusurundan kaynaklanan hasar ve giderlerin bedellerinin işin gerçekleştirme şekil ve durumuna göre ...

...görülmekle birlikte, aranan şartları haiz araç ve iş makinelerinin idareye tesliminden sonra yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın (arıza, kaza, hırsızlık, gasp, yangın, terör hareketi, doğal afet, gibi) nedenlerle hizmet dışı veya kullanılamaz hale gelmesi halinde ikame araç ve iş makinelerinin temin edilmesine kadar geçecek süre...

Antalya Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak ... Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan ... tarafından, uyuşmazlığa konu işin süresinde tamamlanmamasının davacı şirketin kusurundan kaynaklandığı, davacının Geçici 4.

.'nın 23.07.2012 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğü görevinden ayrılarak Uzman Kadrosuna atanması nedeniyle bu tarihten itibaren Mali Hizmetler Müdürlüğüne ... ...belirlenmesi gerektiğini, ancak Sayıştay sorgusunda ve ilamında kendilerinin kastı, kişisel kusuru ve ihmali olduğuna yönelik hiçbir değerlendirme yapılmadığını, Ekte örnekleri...

Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.…”, Mal ve hizmet alımlarında, Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabilir.”,

... anlaşılmakla birlikte bahsi geçen parçanın değişimine neden olan unsurların yüklenicinin kusurundan kaynaklanmadığına dair bir bilgi edinilemediği, bahse konu hizmet ihalesinin ana ... hatalarının ise üretici firma yükümlülüğü ve mali sorumluluğu altında olacağı, hizmet alıcısı olarak idareye yüklenemeyeceği, 4735 sayılı Kanun'un 10.

Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihrazat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine... ...çalınan malzemenin yüklenici tarafından temininin istendiği ancak yüklenicinin yüklenici kusuru dışındaki onarımların bakım yükümlülüğü dışında olduğuna ilişkin itirazıyla...

...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte... III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “Beylikova İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde; …