BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2017/24735) Karar Tarihi: 9/9/2020 İKİNCİ BÖLÜM I.    Başvuru 30/5/2017 tarihinde yapılmıştır. Kararında ayrıca yasaklama kararının bizatihi bakan tarafından yapılacağına dair mevzuatta hüküm bulunmadığını da belirtmiştir.

...farkı hesaplanmayacağının belirtildiği, ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde yürürlükteki fiyat farkı kararnamesine göre fiyat farkı verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının proje değişikliklerine göre hazırlanan...

Yargılamaya esas raporun düzenlenmesinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap vermeyen sorumluların savunmaları dikkate alınmaz.” 24- 51. Bütçe, hükümetin Meclis'e karşı temel sorumluluk mekanizmasıdır. Bu düzenlemeler, herkes için geçerli, soyut ve genel hükümler içermektedir.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

...oysa, dava konusu olayda davacının fesih talebine idarece onay verilmediği, feshin sözleşme hükümlerine göre yapıldığı, diğer yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde davacı tarafça 21.1.2019 tarihinde 7161 sayılı Yasanın 32.

Yukarıda aktarılan mevzuata hükümleri ile yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, iş deneyimini tevsiken sunulan sözleşmeye ek düzenlenen son fatura tarihinin ve dolayısıyla kabul tarihinin 30.09.2022 olduğu, bu itibarla kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde yapıldığı, mevzuatta...

... nedeniyle verilen 28 günlük süre uzatımı noktasında, ihale öncesi var olan şartnamede bu hüküm olduğuna göre yüklenicinin bunu bildiği, ayrıca refakat görevlisi bulundurulması gerektiği ... uzatımı olarak verilmesi gerekecek olup, bu bağlamda işin bitim tarihi olan 12.05.2017 tarihinden itibaren Mayıs 19 gün, Haziran 30 ve Temmuz 4 gün olmak üzere (19+30+4) toplam proje ...

...işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki (2) yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına veya sigorta şirketine iade edilir.

... ediş kesintileri ile karşı karşıya kaldığını, Kamu ihale Kanununa göre sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması gerektiğini, mali kayıtların ... kadar çarpılmasıyla tespit ettikleri 28.710,05 TL cezai şart alacağının ihtarın tebliğ tarihinden itibaren işleyecek reeskont avans faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir. ...

İhale, 24.11.2014 tarihinde, ihale komisyonu kararıyla, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren … Ltd. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” Hükümleri yer almaktadır. …” hükümleri yer almaktadır.