Bu tespit ve hükümler birlikte dikkate alındığında; YİGŞ’nin 22 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına istinaden ... ihale tarihinin içinde bulunduğu ayın fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek ihale tarihi itibarıyla iş artışının hesaplanması gerektiği, Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ...

Dosya kapsamından ayıbın davacının 01.07.2004 tarihinde yaptırdığı tespit sonucunda hazırlanan rapor tarihi itibariyle ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Yüklenici, yüklendiği işi sözleşme ve yasa hükümlerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlamak ve iş-eser sahibine teslim etmekle yükümlüdür.

... farklılıklardan hareketle iş artışı/eksilişi kapsamında YİGŞ’nin 22 nci maddesi hükümleri ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53 üncü maddesinin 5 inci fıkrası hükmü de ... Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 23/02/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

maddesi ve sözleşme hükümleri uyarınca 01.06.2004 tarihinde sözleşmenin feshedilerek teminatın irat kaydedildiğini, şartnamenin 52.

...000,00-TL bedelli kefalet senedi bedelinin de davalı tarafından ödenmediğini, bu bedelin de başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilinin gerektiğini, davalı tarafından düzenlenen kefalet senetlerinde; “Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve ...

...bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir, b) (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir. hükümlerine yer verilmiştir.

...teslim tarihinden itibaren 550 (Beşyüzelli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu, idare tarafından işin ihalesinden önce işe ait sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmî tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilemeyeceği hükümleri...

Yukarıda yer alan hükümler birlikte göz önünde alındığında; işin idari şartnamesinde ve sözleşmesinde fiyat ... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine istinaden, 29/12/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile varılmıştır.

maddesinin (f) bendi mücbir sebepler dışında, ihale dokümnı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmediği tespit edildiğinden, davacı... TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, dava konusu işleme ilişkin Bakanlık olurundaki tarihlerin çelişkili olduğu, olurun tarihinin ...

...sahibine sözleşmeye davet yazısının gönderildiği ve isteklinin sözleşme imzalamaya gelmemesi üzerine 13.04.2021 tarihinde geçici teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin işlemlerin başlatıldığı anlaşılmış olup, anılan mevzuat hükümleri gereğince teklif geçerlilik süresi dolan isteklinin sözleşme imzalamaya zorlanamayacağı dikkate alındığında...