...davalı idare arasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre anahtar teslim götürü bedel usulüyle 1.297.000,00-TL ihale bedeli üzerinden 03/01/2011 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşme uyarınca 09/05/2011 tarihinde bitirilmesi gereken işin süresinde bitirilmediği, 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek işin bitirilmesi...

...tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 27/03/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. , Hükümleri yer almaktadır.

...06/2013 tarihinde K1'in hissesinin tamamını devrettiği, devir işleminin 10/07/2013 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı, F1 Madencilik Mühendislik İnş... Bu itibarla, İdare Mahkemesi kararının davanın ehliyet yönünden reddi yolundaki kısımında usul hükümlerine uygunluk bulunmamaktadır.

... bedelinden düşülmesinin istendiği; 05.11.2008 tarihli dilekçeyle de, işletmeyi 12.09.2008 tarihi itibarıyla durdurdukları ve bu tarihten sonra alana araç giriş-çıkışının olmadığının bildirildiği ... taahhüdünden vazgeçme ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeme kapsamında olduğu değerlendirilerek dava konusu işlemin ...

353/1,b.1 gereğince istinaf başvurusunun esastan reddine dair karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. ...kısımların tespitiyle şimdilik 5.000,00-TL sinin idareye başvuru tarihi olan 17/02/2016 tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faiziyle taraflarına ödenmesine karar verilmesini...

maddesinin (b) bendi ve 4735 sayılı Kanun'un 20/b maddesi uyarınca 29.12.2009 tarihinde sözleşmenin feshedildiği, ayrıca işin sözleşme hükümlerine uygun olarak tamamlanmadığından bahisle davacı şirketin 4735 sayılı Kanun'un 25/f ve 26 maddeleri uyarınca 1 yıl süreyle...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 31.08.2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “… Hükümleri yer almaktadır.

...tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı (Mikro... Hükümleri yer almaktadır.

Şti.’ne Yapım İşleri Genel Şartnamesi, İdari Şartname ve Sözleşme hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... Çeşitli tarihlerde verilen süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihi ...

Davacı şirketin 10.07.2002 tarihinde ... Serbestçe belirlenen sözleşme hükümlerinin taraflar arasında edim ve karşı edime ilişkin bir denge unsurunu barındırması gerekir.