...vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesinde ise; Davacı, taraflar arasında 27.08.2012 tarihinde Van İlinin muhtelif yerlerinde 10 km kanalizasyon hattı yenilenmesine ilişkin birim... maddesi gereğince vekaletsiz iş görme hükümleri uyarınca yapıldığı yıl serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplama yapılması gerekçesiyle bozulmuştur.

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 08.02.2013 tarihinde karma sözleşmeye bağlanan “Başakşehir Stadyum İnşaatı” işinde Yapı İşleri... belirlenir.” hükümleri, Bulunmaktadır.

Akaryakıt fiyat farkı: Açık ihale yöntemi ile 04.02.2020 tarihinde ihale edilen “… ...gazı ürünleri alımlarında uygulanacak fiyat farkının bu Esaslara göre hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır.

Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur. arasında imzalanan Sözleşme’nin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

“İşin süresi” başlıklı 3’üncü maddesinde “İş 17.09.2018 tarihinde başlayacak ve 14.06.2019 tarihinde sona erecektir.” düzenlemesi,    ...kaldırmayacağı, idare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya alt...

Görüldüğü üzere anılan mevzuat hükümlerine göre Esaslar’ın 7’nci maddesi çerçevesinde fiyat farkının ödenmesinin... Ortak Girişimi arasında … tarihinde yapılan “… Ortak Girişimi arasında … tarihinde yapılan “…

...değerlendirilmesi üzerine geriye kalan 9 günlük süre için 29/04/2021 tarihinde tekrar ihtarname gönderildiği, sürenin son gününe kadar sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 09/06/2021 tarihinde sözleşmenin feshedildiği ve davacı şirketin 1 yıl süreyle 4734 sayılı Kanun'un 2.

Bu hükümler birlikte dikkate alındığında, 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiş olan ... ait sözleşmenin 14.2 nci maddesinde bu hükme yer verilmemiş olması nedeniyle, işin bitim tarihinin idareden kaynaklar nedenlerle süre verilmek suretiyle uzatılması durumuna bağlı olarak ...

...toplamının, 23.05.2006 tarihine eklenerek teslimi gereken tarihin saptanması ve bu tarihten davalının gecikme cezasını uyguladığı 22.11.2006 teslim tarihine kadar gecikme cezasının hesaplattırılıp hüküm altına alınması gerekir.

...İşi” ne ait sözleşmenin “temizlik işinin sözleşme ve şartnameye uygun yapılmaması” sebebiyle 01.08.2018 tarihinde feshedildiği; ancak fesih sonucunda yükleniciye ait kesin teminatın, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine aykırı olarak güncellenmeden gelir kaydedildiği görülmüştür.