idare mahkemeleri , kik görev alanı , yasaklılığın kaldırılması

gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı

idarenin mutfağı , kalite ve standarda ilişkin belgeler , ortakların tamamı , yemek hizmet alımlarında kalite belgeleri

fiyat dışı unsur düzenlemesi , idarenin takdir yetkisi , ihale dokümanında farklı düzenleme

...artış oranını geçmesi halinde sözleşmenin feshi gerekmekte olup, eser sözleşmesinde idare ve yüklenicinin ortak kusurlu olmaları halinde kesin teminatın gelir kaydedilmesi...

...düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorunda olduğu, Yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanacağı, Revize edilen iş programına, yüklenicinin kusuru nedeniyle...

İş programları idarenin onayıyla geçerli olur.  (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. 4)İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının...

… c) Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projelerinde idare tarafından değişiklik yapılması gerekli görüldüğü .. (4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının...

...günü içerisinde sağlama hususu idarenin devamlılığı ilkesi kapsamında uygun görülmekle birlikte, aranan şartları haiz araç ve iş makinelerinin idareye tesliminden sonra yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın (arıza, kaza, hırsızlık, gasp, yangın, terör hareketi, doğal afet, gibi) nedenlerle hizmet dışı veya kullanılamaz hale gelmesi...