... sorumluluğunda bulunduğu, İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (projelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması, projelerin onaylanması ... günlerde iş makinalarının çalışamadığının işte gecikmeye etki edip etmediğinin idaresi tarafından tespit edilmesi, gecikme olması durumunda gecikilen süre kadar süre uzatımı verilmesi ...

Yukarıda yer alan mevzuat doğrultusunda, yüklenicinin kusuru olmaksızın meydana gelen doğal afet gibi hallerde, idarenin sözleşmeyi feshetmesi idarenin hakkı olmakla birlikte, yapımına başlanmamış bir işin tamamlamış gibi değerlendirilerek 4735 sayılı Kamı İhale Sözleşmeleri...

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır. 4) Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusuru ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden...

... yönelik yükümlülüğünü (hakedişi süresinde ödeme yükümlülüğü) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi, bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana ... kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve uzatılan süreye uygun olarak hazırlanan ve idaresince onaylanan revize iş programına uygun yapılan imalatlara sözleşmenin 14 üncü maddesine ...

...şirketin uğradığını ileri sürdüğü zararla idari işlem arasında illiyet bağı bulunmadığı, dolayısıyla davalı idareye izafe edilebilecek bir hizmet kusuru bulunmadığı sabit olmakla davalı idareyi tazmin yüküyle sorumlu tutmaya hukuken olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir...

...E-378751 sayılı, 28/04/2022 tarihli ve E-383752 sayılı yazılarında özetle; adı geçen idare tarafından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 19/04/2021 tarihinde... Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.”,

... hükümlere göre; İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana ... halinde, bu yeni süreye göre yüklenici tarafından revize iş programının hazırlanarak idare onayına sunulması gerektiği, bu süre zarfında onaylı iş programına göre işlerin yürütüleceği ...

İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. (2) Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat...

...yüklenilen edimin gerçekleştirileceği düşüncesiyle ihaleye katıldığı ve sözleşme imzaladığı nazara alındığında, kendi kusurundan kaynaklanmayan, genel salgın hastalıktan kaynaklanan mücbir sebepten dolayı davalı idarenin almış olduğu karar sebebiyle edimin yerine getirilmesinin imkânsız hâle geldiği, davacının sözleşmenin uygulanmasının...