...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte... GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ Esas yönünden inceleme: Yüklenici ile idare arasında ... olarak belirlenmişken idare ...

...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte... GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ Esas yönünden inceleme: Yüklenici ile idare arasında ... olarak belirlenmişken idare ...

...00 TL, %18 KDV dahil 1.335.252,60 TL olduğu, KDV dahil bedelden davalı yüklenicinin %80 kusuruna 1.068.202,08 TL'nin isabet ettiği belirtilmiştir. Davacı idare tarafından kesin kabulün yapılamadığına veya belirtilen tarihten sonra yapıldığına dair bir delil sunulmamıştır.

Bu hüküm ve tespitler birlikte dikkate alındığında, öncelikle işe ait mevcut durum (rölöve) projesi olmadan ihaleye çıkılmasının idaresinin kusuru olduğu, yüklenicinin ise mevcut durum (rölöve) projesi ile mimari uygulama projesinde gösterilen, yıkılacak-sökülecek imalatlar ile yapılacak imalatları bilerek...

...süresinde yer teslimi yapılmamasından kaynaklandığını, bu konuda kendilerinin bir kusuru ve sorumluluğu bulunmadığını iddia ederek kesilen gecikme cezasına itiraz etmektedir... ...9.2022 tarih ve 52283 tutanak nolu kararı) Kamu zararı tahsilatı yapılmamış olsa da, idarelerce gerekli iş ve işlemler yerine getirilip, kamu zararı olduğu düşünülen tutarla...

...koşullarının yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olduğu, (b) bendinde olumsuz hava koşullarının yüklenicinin taahhüdü yerine getirmesinde engel nitelikte olması, (c) bendinde yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, (ç) bendinde mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak...

Öte yandan, ihaleyi yapan idarenin bağlı veya ilgili olduğu bakanlıkça yasaklama kararı alınması gerekmektedir.