idare kusuru kavramı, idarenin (devletin veya yerel yönetimin) ihale süreçlerindeki hataları veya ihmalleri ifade eder. Bu durum, ihalenin iptal edilmesine veya yükleniciye zarar vermesine neden olabilir. İdare kusuru, idarenin ihale mevzuatına uymaması,…
Devamı idare kusuru - Arama Sonuçları
Kurul Kararlarında Öne Çıkan Hususlar: Süre Uzatımının Fiyat Farkı Hakkı Doğurması: Kurul, sözleşmesinde başlangıçta fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde dahi, idarenin kusuru veya mücbir sebeplerle süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan süre içinde yapılan imalatlar için fiyat farkı hesaplanabileceğini kabul etmektedir.
...üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır” “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi (4) üncü fıkrasında; (4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması...
Haksız Ret Zincirleme Sonuç Doğurur: İdarenin tasfiye talebini haksız yere reddetmesi, yüklenicinin işe devam edememesine yol açarsa, idarenin bu durumu gerekçe göstererek yaptığı yüklenici kusuruyla fesih işlemi haksız hale gelir.
Mahkeme, idarenin kendi kusurunu bir Olur ile kabul ettikten sonra ihtirazi kayıt yok diyerek ödeme yapmamasının hakkın kötüye kullanılması (TMK 2) olduğuna karar vererek davayı kabul etmiştir.
Yapı ruhsatının iptali neticesinde ruhsatsız konuma düşen inşaata ilişkin ruhsat verilen ilgili, uğradığı zararların tazmini adına davacı sıfatıyla mahkeme yoluna başvurmuş ve mahkeme tarafından hizmet kusuru sonucunda davacının uğradığı zararın idarece tazmininin gerektiğine karar verilmiştir.
Bunun üzerine idare, sözleşmeyi sonlandırmıştır. Davacı yüklenici, sözleşmenin kusuru olmaksızın sona erdiğini, eğer iş devam etseydi elde edeceği kârdan mahrum kaldığını iddia ederek, 4735 sayılı Kanun'un 24. Bu durumdan dolayı idareden kâr kaybı, müspet zarar veya 24.
Müspet Zarar ve Menfi Zarar Ayrımı: Yargıtay'dan Haklı Fesihte Tazminat Sınırlarına Dair Emsal Karar Kamu ihalelerinde idarenin kusuru (yer teslimi yapmama, kamulaştırmayı bitirmeme) nedeniyle yüklenicinin sözleşmeyi haklı olarak feshetmesi, tazminat taleplerini gündeme getirir.
Ancak feshin sadece yüklenici kusurundan değil, idarenin de hatalı işlemlerinden kaynaklanması durumu karmaşıklaştırır.
Kesin Teminatın Gelir Kaydedilmesinin Temel Koşulu: Sözleşmenin Feshi Kesin teminatın gelir kaydedilmesinin altında yatan en temel ve yaygın neden, sözleşmenin yüklenicinin kusuru nedeniyle idare tarafından feshedilmesi dir.
Sözleşme süresi hesaplanırken kış dönemi zaten dikkate alınmış olsa da, idare kusuruyla verilen bir süre uzatımı hesabında bu kuralın yeniden devreye girmesi gerektiği belirtilmiştir.










