...bildirdiği, 10/07/2020 tarihinde de davalı idarece sözleşmenin feshedildiği, davacı şirketin...

...gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş yerinin idarece geç teslim edildiği, sözleşme şartlarına...

...vermemesi ve bazılarının ise savunmalarının idare tarafından reddedilmesi üzerine 06.11.2023...

...arasındaki eser sözleşmesinin davalı iş sahibi idare tarafından haksız feshedilmesi nedeniyle...

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

işleri, idare malı malzeme (sarfiyat malzemesi olan elektrot, taşlama taşı vb.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

...ihalesi üzerinde kalan ve 18/10/2010 tarihinde idare ile sözleşme imzalayan davacı şirketin...

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

...ihtiyati tedbir talebinin kabulüne, müvekkil idare ile yüklenici ... ...çevrilerek borçlarına mahsup edileceği varsa kalanının yükleniciye iade edileceği nin...