b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ...kararının; “Mekanik tesisat projesinde bulunmayan hava soğutmalı VRF dış ünite cihazları (DU) ile ısı pompalı tip...

...tarihinin belirlendiğini, müvekkili şirketin 11/01/2019 tarihinde idareye başvurarak iş süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu...

...teklifi ile açıklama yapılmadığı, ihaleyi gerçekleştiren idarenin 05/02/2021 tarihi yazısı ekinde “Taşıma mesafesi... ...mesafesi A=1+0,25d/M d= Ham yol (kaplamasız ve bozuk kaplamalı yol) uzunluk toplamı M= Toplam taşıma mesafesi B= 2...

...davacı şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu, Ankara...

Yüklenici ile idaresi arasında oluşan uyuşmazlık konusunda anlaşmazlık tutanağı düzenlendiği görülmektedir.

firmasının 16/12/2020 tarihli yazısına yer verildiği, davalı idarece Teknik Şartname'nin 3.2.

Diğer taraftan, idarece, … Davacı tarafından idareye yapılan … tarihli, …

1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

...daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.