...yapıldığı, işin bitim tarihinin de 10/02/2019 olarak tespit edildiği, dolayısı ile idarenizce verilecek 40 gün süre uzatımının da sözleşmesine göre tespit edilen bu...

Maddedeki yönteme aykırı şekilde belirlenen fiyatın idarece onaylanması -mahkemenin kabulünün aksine- davacı için kazanılmış hak oluşturmayacaktır.

...ürünlerine ait ilgili TÜİK alt endekslerinin kullanılması zorunlu hale getirildiği, ancak, idarece hazırlanan ihale dokümanının, yürürlükte bulunan Hizmet Alımlarında Uygulanacak...

...iş deneyim belgesini düzenleyen idare ile itirazen şikayete konu ihaleyi gerçekleştiren idarenin aynı olduğu görüldüğünden ayrıca araştırma yapılmamış olup söz konusu...

...giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat...

...havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı tespit edilen günlerde, ihaleyi yapan idare tarafından yüklenici olan davacı şirketten teknik şartları yerine getirerek işi...

...maddesi gereğince olayın meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmes...

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır.