Yüklenici kâr kaybı ve müspet zararını talep edemez ise de sözleşme nedeniyle yaptığı Noter masrafı, karar pulu, All risk sigorta masrafı, Kamu İhale Kurumu payı ve teminat mektubu komisyon bedelleri, sözleşme gereği davalı idareye bildirilen teknik personelin masrafları vs.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. Zira kamu idarelerine ait rayiçler belli bir araştırmaya dayanan resmi, genel kabul gören bir hüviyete sahiptir. Bu şekilde dilekçilerce de ilk temyiz dilekçesi ekinde yapılan hesaplamada belirtildiği üzere kamu zararı tutarı KDV dahil … TL olmaktadır.

Bu nedenle oluşan kamu zararından Üniversite Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Aynı Kanunun “Malî hizmetler Birimi” başlıklı 60 ıncı maddesinde ise: “Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür: ..

kamu zararı , öngörülenden az personel , SGK bildirimleri , teklif mektubu eki cetvel

...alacağı ve davalının edimini gereği gibi ifa etmemesinden kaynaklı olarak uğranılan zararın tazminine ilişkindir. Nitekim, yüklenici tarafından idareye yazılan 13.05.2014 tarihli yazıda; proje takviminde ilgili ...

...kabulün yapıldığı tarih) arasındaki gecikme cezasının eksik kesilmesinden kaynaklanan kamu zararı tutarı için tazmin hükmü verilmiştir. Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içerisinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

...bulunmadığının kesin mahkeme ilamı ile sabit olması, Dikkate alındığında, idarenin sözleşmenin yerine getirilememesinde tek kusurlu olması ve ihaleyi tek taraflı olarak feshetmesi nedeniyle, sözleşme nedeniyle davacı/yüklenici tarafın müspet zarar kapsamında kalan zararını tazmin etmesi gerekir.

Bu süre içerisinde istekli tarafından eksik bilgilere ilişkin belgeler idareye sunulur. ...yüklediği, Kurul kararının çelişkili olduğu, dava konusu Kurul kararı nedeniyle kamu zararı oluşacağı, itirazen şikâyette bulunan isteklinin teklifinin hukuka aykırı olduğu...

...belediyenin geliri olmadığı ve tahsil edilmemesinin kamu zararı oluşturmadığı iddiası ile ilgili olarak ise, Damga Vergisi Kanunu’nun yukarıda yer verilen “Vergi ve cezada sorumluluk” başlıklı 24 üncü maddesi ile “Resmi dairelerin mecburiyeti” başlıklı 26 ncı maddesi gereği kamu idarelerinin damga vergisi tevkifatı yapma zorunluluğu...

tarafından stratejik planın hazırlanmasında idare personeline eğitim verilmesi ve danışmanlık sağlanması ile ilgili olarak ödenen danışmanlık hizmet alım bedeli olan … TL’nin kamu zararı teşkil ettiği ve tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.