...inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında uzamasında dolayı meydana gelen zararı sözleşmenin 33.17 maddesine göre (İdareye Sağlanacak Hizmetler İçin Yapılacak... ...harcama yapıldığı, davacının toplam 590 gün idareye sözleşmeye hizmet sağladığı, idarenin ise bu hizmetin 329 günlük bölümünü ödemediği, proje 329 gün uzadığı için...

4735 sayılı yasaya tabi idareler kamu hizmeti ifa ederler. ...ödemeyi taahhüt etmişse, artık alacaklı herhangi bir zarara uğradığını iddia etmek veya zararının şümulünü ispat etmek zorunda kalmadan, tazminat elde etme imkânını bulacaktır... Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi idareler kamu hizmeti ifa ederler.

...göre güncelleme yapılması yönteminin yasal bir dayanağı bulunmadığından ve kamu zararına sebebiyet verdiğinden; sorumluların temyiz dilekçelerindeki iddialarının reddedilerek... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.

...belirlenen süresinde bitirilmemesine rağmen gecikme cezası uygulanmadığı için, kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle ... Ancak idarenin sebep olduğu süre uzatımını gerektiren gecikmelerde, yüklenicinin yirmi gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartı aranmaz.

Bu itibarla, aşağıdaki açıklamalar söz konusu pozlar dışındaki Kamu Zararı Tablosunun diğer sıralarındaki pozları ilgilendirmektedir. maddesi hükümlerine göre yeni birim fiyatların oluşturulması halinde ve idarenin sözleşme yılı birim fiyatlarına tenzilat uygulanarak oluşturulan yeni birim fiyatların...

...fıkrasının (e) bendi hükmüne göre adli sicil kaydı bulunması sebebiyle başvuruya konu ihalede idare tarafından ihale dışı bırakıldıkları, söz konusu adli sicil kaydının Şenol Üçüncü... ...meydana gelen kazanın oluşumunda sanığın kusur durumu, suç konusunun önemi, meydana gelen zararın ağırlığı birlikte değerIendirildiğinde sanığın TCK'nun 85/1’inci maddesi...

Bu itibarla, ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilen … TL kamu zararının … tarihli Başkanlık Olur’unda imzası bulunan Belediye Başkan Yardımcısı … ile Fen İşleri Md. Ancak idarenin sebep olduğu süre uzatımını gerektiren gecikmelerde, yüklenicinin yirmi gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartı aranmaz.

c) Taşra teşkilatı bulunan kamu idareleri, stratejik plan hazırlama sürecinde hedef ve performans göstergelerini taşra teşkilatlarıyla işbirliği içerisinde belirler. TL’nin kamu zararı teşkil ettiği ve tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler. Bu itibarla, sorguda kamu zararı olarak hesaplanan … TL için ilişilecek husus bulunmadığına, oy birliğiyle karar verildi.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler. ...yılına ait rayiç fiyatların esas alınarak daha yüksek tespit edildiği ve bu nedenle de kamu zararı oluştuğu iddia edilmektedir.