...yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait sürenin en az gecikilen süre kadar uzatılacağı, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında, idareden kaynaklanan sebeplerle süre uzatımı verilmesi halinde, bu yeni süreye göre yüklenici tarafından revize iş programının hazırlanarak idare onayına sunulması gerektiği, bu...

Davacı yüklenici vekili, temyize konu davada, davalı idareden kaynaklanan sebeplerle işin teslim süresinin uzadığını, gecikmede müvekkili yüklenicinin kusuru bulunmadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla...

...ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamayacağını, sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacağı, ancak mücbir sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak...

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

...verilmesi gerektiği, bu sürenin/sürelerin ise ancak idare tarafından tespit edilebileceği, İş artışına karşılık verilen süreler hariç, mücbir sebep ve/veya idareden kaynaklanan sebepler ile idare tarafından verilen süreler, yüklenicinin iş programında, dolayısı ile sözleşmesinde belirlenen sözleşme süresi kadar çalışılamadığı gerekçesi...

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” hükmü kapsamında süre uzatımı verilmediğinden fiyat farkı ödenmediği, Belirtilmektedir.

...aynı tarihte iş artışı/eksilişi hesaplarını imzaladığı, söz konusu imalatların iş bitim tarihi olan 30/11/2021 tarihinden önce 28/10/2021 tarihinde yapıldığı, idareden kaynaklanan sebeplerin oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde düşüldüğü, Yüklenicinin 13/12/2021 tarihli 2 nolu geçici hakedişin düzenlemesini talep...

Ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.14.3.

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” denildiğini, davalı idareden kaynaklı 218 gün (7 ay, 8 gün) süre uzatımı...

...sözleşme ödeneğinin, bir süre uzatım ve ödenek aktarma kararı alınmadan revize edilmesi hususundaki sorumluluk idaresine ait olmak üzere; Mücbir sebepler ve/veya idareden kaynaklanan sebepler ile işin yürütülmesi sırasında idaresince, bir süre uzatımı verilmesinin, o işin, iş programına uygun olarak gerçekleştirilmesinde yaşanan gecikmenin...