...devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Temyiz Sebepleri 1.Bölge Adliye Mahkemesinin dava konusunun tespitinde... ...artışından kaynaklı malzeme teminindeki sıkıntı nedeniyle davalı idareden süre uzatımı talep edildiği, davalı idarenin 21...

...tarafından, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş yerinin idarece geç teslim edildiği... maddesinin (f) bendinde ise, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine... Ancak geckmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin...

...devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. ...zorunlu olduğu, hâkimin davacının ileri sürdüğü hukuki sebeplerle bağlı olmadığı hususlarının ifade edildiği... ...devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

...olarak; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda... ...incelenmesi temyizin konusu olmayıp, yargılamanın iadesi sebepleri oluştuğu takdirde Dairesince bu yolda işlem yapılması...

...mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün... ...sözleşmenin feshi” başlıklı 23 üncü maddesinde ise; “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı...

...olmadığının anlaşıldığı, bu durumun davacı yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan meydana gelmediği, sözleşmeden doğan... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

hakkında mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan bir mahkûmiyet hâlinin söz konusu olduğu anlaşılmakla... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

...sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre...

...alındığında yüklenicinin herhangi bir kusuru bulunmaksızın sadece idareden kaynaklanan nedenlerle araçların hizmet verememesi...

...sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye...