...idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, 29.07.2024 tarihinde idarenin kararı ile şikâyet başvurusunun reddedildiği ve... ...sözleşme tasarısında yapılması gerektiği, teknik şartnamede yazılı olan düzenlemelerin dikkate alınamayacağı, bu sebeple...

...sunulan teklifin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesinin idarenin sorumluluğunda olduğu, ihale komisyonu tarafından...

İncelenen kuralda belirtilen ilgili idarenin adı ve denetim döneminin Kanun'un 54. Adaylar, komisyon tarafından (a) ila (d) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden...

Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.”, ...iki ayrı tarihte iş artışı oluru verildiği, yükleniciye yazılı tebligat yapıldığı, bu uygulamanın bir proje değişikliği...

...gecikme cezasının talep edilebileceği kabul edilse dahi, davacı idarenin ancak on günlük süre ile sınırlı olarak gecikme... ...teslim etmemesi halinde idare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim...

...girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin... ...kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir...

ile …’ın aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine karşı) oyçokluğu ile, karar verildi. ...düzenleyen nitelikte bir kanun olmayıp, bu yönüyle hangi idarenin, hangi ihtiyaçlarını, satın alma yoluyla karşılayabileceklerini...

tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması gereklidir…” hükmü bulunmaktadır. ...tevkifatı yapılarak davalı idareye teslim edildiğini, davalı idarenin 06.06.2017 tarihli yazı ile KDV tevkifatının 2/10...

...işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak...

’un aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine karşı) oyçokluğu ile, karar verildi. ...kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten...