... yapımından vazgeçildiği, bedelinin kesilmesine yönelik olarak birim fiyatının tespitinde, ihale dokümanında yer alan mahal listesinde belirtilen ve idarelerde mevcut pozun birim fiyatının esas ... sebeple bedeli kesilecek imalatın birim fiyatının tespitinde idarelerdeki mevcut birim fiyat dışında piyasa araştırması ile fiyat tespiti yapılması durumunda sadece yerli üretim yapan ...

...kazanına yer verildiği, ısıtma tesisatı projesinde sadece “İş bitiminde ihale kapsamındaki bütün daireler için as built kazan dairesi ve doğalgaz aboneliğine esas proje çizilerek idare onayına sunulacaktır.” notunun bulunduğu, sözleşmeye göre tesisatta kalorifer kazanları dışında gaz yakan cihazın mevcut olmadığı, ancak yüklenicinin itirazından...

maddede sayılan hususlarla ilgili veya bunlar dışındaki konularda genel esaslar tespit etmeye, yetkilidir.” denilmiştir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz hükmü düzenlenmiştir.

Yapı denetim görevlisinin yazılı emri dışında yapılacak işlere ait her türlü masraf yükleniciye aittir. Yüklenici gerek servis yollarında ve gerek ihale konusu yapım işlerinin etkisi altındaki yollarda trafiğin tam bir emniyetle cereyan etmesinden sorumludur.

...ise de, davacının ileri sürdüğü sebeplerin mücbir sebepler arasında yer almadığı, ihaleyi imzalayan ve sözleşme şartlarını bilen davacının olabilecek olumsuzlukları değerlendirerek... #039;daki sel felaketi dışındaki nedenlerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10.

...yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma... ...şirketin herhangi bir cevap vermediğini bu nedenle söz konusu işin tekrar ihale edildiğini, ihale sonucunda başka bir yüklenici şirket ile 217.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme...

maddesinde idare tarafından ihaleye çıkıldığında ihale konusu işe dair bilgilerin içinde işin yapılacağı yerin de olduğu, aynı şartnamenin 13. ...davacının yapmış olduğu masrafların, davacının imalâtını yaptığı sözleşme konusu dışında mukayeseli keşfe hiç girmemiş olan iş kalemleri ile iş kalemi olarak mukayeseli...

Somut olayda; kontrollük ve denetim işi bir danışmanlık firmasına ihale edildiğinden, inşaattaki hatalı uygulamalar nedeniyle meydana gelen teknik ve fiili... ...bulunan ve İdarece görevlendirilmiş teknik personelin ve kabul komisyonunun sorumluluk dışı bırakılmasının ve kendisine tek başına sorumluluk yüklenilmesinin hakkaniyetli...