(Yüksek Fen Kurulunun 28.05.2021 tarih ve 2021/113 sayılı kararı) Fiyat farkı öngörülmeyen bir işte sözleşme imzalanmasından sonra verilen süre uzatımlarına için fiyat farkı verilebileceğinden dolayı ihale tarihi ile sözleşme imzalanma tarihi arasındaki sürenin uzaması nedeniyle bu süreler için...

Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.”, III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “..

tarafından düzenlenen ihale sonrasında üstlendiklerini, davalı idare tarafından sözleşmeden kaynaklı olarak aleyhlerine 1.494.423,00 TL tutarında tahakkuk ettirilip tahsil aşamasına geçildiğini belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının tespitine karar verilmesini istemiş, davalı savunmasında işin...

K:… sayılı kararda; Antalya Manavgat Devlet Hastanesi tarafından 20/08/2021 tarihinde gerçekleştirilen … ihale kayıt numaralı “1 Kalem Yedek Parça Alımı” ihalesinin davacı şirketin uhdesinde kalması sonrasında davacı şirket ile 12/10/2021 tarihinde sözleşme imzalandığı, işe ait Sözleşme’nin 10.3.1.

Bu tespit ve hükümler doğrultusunda; anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen ve revize edilen projelere göre sözleşme bedelinin % 10’una kadar artış dahilinde tamamlanamayacağı ... edileceği görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin (1) inci fıkrası (ç) bendine istinaden, 04/08/2021 tarihinde yapılan ...

... alınarak yapılacağı, bu durumda tespit edilecek yeni birim fiyatın, idaresince yapılmasına karar verilen “uygulama ayı” fiyatları olacağı, dolayısı ile bu birim fiyatların tespitinde ... fiyatların tenzilata tabi tutulacağına dair bir husus yer almadığı, yaklaşık maliyetin ihale öncesi idaresi tarafından hazırlanan ve gizliliği olan bir belge olduğu, yüklenicinin bu ...

... işde; ihale dokümanlarının bir bütün olduğu ve tarafları bağladığı, yüklenicinin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeleri okuyarak, anlayarak ve kabul ederek ve sözleşmenin 6 ... olmadığı görüşüne, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrası (ç) bendine istinaden 07/06/2021 tarihinde yapılan ...

(Kamu İhale Kurulunun 09.02.2022 tarih ve 2022/UY.I-220 nolu kararı) İhale işlem dosyası içerisinde fiyat dışı unsurlara ve bunların puanlamasına yönelik gerekçe raporun olması gerekmekte olup, bu raporun ihale onay belgesi ekinde ihale yetkilisine sunulması gerekmektedir.

maddesi uyarınca 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerinden yasaklanmasına dair 16/02/2021 tarih ve 31397 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararın iptali istenilmiştir.

... başlanılmadığı, davacı tarafından idareye başvuru yapılarak, ihale sonrasında ihaleye itiraz edilmesi sebebiyle markette bulunan ve şartnameye uygun olan uçakların satıldığı, anlaşması ... yapılan değerlendirmede ise belirtilen hususların mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine karar verilmesi üzerine açılan davada; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ...