...ödenemeyeceği görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine istinaden, 24/05/2021 tarihinde... 58501027-020-1941 sayılı yazısında özetle; İdaresi tarafından 2020/4609930 kayıt numarası ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihale edilerek.

Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. ...eklenmesi hususlarında idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.

maddesi uyarınca bir yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin olarak verilen dava konusu kararda huhuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın reddine karar gerektiğini savunmuştur. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karar taraf vekillerince yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir. maddesinde sözleşmenin konusu, 5 maddesinde ihale bedeli, 6.

...adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 22/01/2019 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 27/03/2019 tarihinde... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara bağlanmasıdır.

...istemekte haklı olduğu gecikme cezası, menfi zarar kapsamında doğrudan temin farkı, ikinci ihale masrafları ve güncelleme masrafları ile işlemiş faiz alacağı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınarak asıl ve birleşen davada sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru...

... sözleşmeye bağlanan işin, Danıştay 13 üncü Dairesinin 2018/2925E, 2018/2378K sayılı kararı gereği, idarenin 13/12/2018 tarih ve 855530 sayılı Makam Oluru ile tasfiye edildiği, 13 ... yapım durumları yapım şekli vb durumlardan kaynaklı olduğu ) kamu yararı gereğince ihale kapsamındaki  işin  bütünselliği  söz  konusu  olmasından  kaynaklı  tarafımızdan  mevcut ...

Cezai yönden soruşturma izninin kaldırılmasına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi sözleşmeden kaynaklanan hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. ...kusurundan, yani sözleşme kapsamı dışında bulunan elektromekanik işlerin davalı idarece ihaleye çıkarılmamasından kaynaklandığı ileri sürülerek işin geçici kabule hazır...

...adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 25/12/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 31/03/2020 tarihinde... III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “..

maddesi uyarınca bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine, 1.100-TL avukatlık ücretinin davacı şirketten alınarak davalı idareye verilmesine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.