... konusu işin bitirilmediği, bu durumun esas itibariyle davacı şirket yetkilisinin 06.12.2012 tarihinde ihaleyi gerçekleştiren idareye yazmış olduğu mektupta işin imkanları olmadığından ... hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği anlaşıldığından, iki yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ...

… tarafından … tarihinde …ne ihale edilen … TL sözleşme bedelli …işinde; A) Birim fiyat tariflerine göre, fore kazık imalatlarında yerinde bırakılması gereken kesonların yerinde bırakılmadığı ve yerinde bırakılmayan kesonların bedellerinin düşülmediği anlaşılmıştır.

… tarafından … tarihinde …’ye ihale edilen … TL sözleşme bedelli … İşinde, işin devamı sırasında yapımına karar verilen ..

… tarafından … tarihinde …’na ihale edilen … TL sözleşme bedelli … işinde; A) …

... maddesine istinaden mücbir sebeplerden dolayı davalı yanca feshedildiği, davacı şirketlere ihale olunan iş aylık ortalama 323.298,98- TL, yıllık ortalama 3.879.587,76.-TL ve %10 brüt ... toplam 11.000,00 TL tazminat bedelinin sözleşmenin haksız fesih tarihi olan 14.08.2015 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine ...

… tarihinde ihalesi yapılan ...

… tarafından … tarihinde …’ye ihale edilen … TL sözleşme bedelli … işinde, emniyet tedbirlerinin alınması ve geçici trafik işaretlemesi yapılması işleri sözleşme kapsamında yüklenici sorumluluğunda olmasına rağmen, yeni birim fiyat düzenlenerek yükleniciye ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.

...kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında öngörülmeyen yeraltı sularının ortaya çıkması sebebiyle maliyet artışı ve ihale ile sözleşme tarihi arasında geçen süre ve bunun sonucu 2008 yılına ait olup 2009 yılına aktarılan ödenek dilimiyle ilgili oluşan fiyat farkı alacağının tahsili istemlerine...

...verildiği, asıl yüklenici ile davacı şirket arasındaki bedel içeren sözleşmenin 22/03/2012 tarihinde imzalandığı dikkate alındığında; alt yüklenici ile aralarında imzaladıkları sözleşmenin davalı idareye sunulmasından asıl yüklenicinin sorumlu olduğu, ihale konusu işi alt yüklenici olarak yerine getiren davacı şirketin sözleşmenin geç onaya...

ihale kayıt numaralı ……… A.Ş.’ye ihale edildiği, …… tarihinde sözleşmenin imzalandığı, ……