... görevlisinin hafta sonu çalışmaması nedeniyle verilen 28 günlük süre uzatımı noktasında, ihale öncesi var olan şartnamede bu hüküm olduğuna göre yüklenicinin bunu bildiği, ayrıca ... uzatımı olarak verilmesi gerekecek olup, bu bağlamda işin bitim tarihi olan 12.05.2017 tarihinden itibaren Mayıs 19 gün, Haziran 30 ve Temmuz 4 gün olmak üzere (19+30+4) toplam proje ...

ihale kayıt numaralı işe ait Sözleşmenin; “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde, “9.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Yapım İşleri Genel şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. ...fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” şeklindedir.

...tarihli ve 919426 sayılı başvuru yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 25/08/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ZDHA Afrin Bölgesinde yer Alan Üs Bölgelerinin tamamlanması İşi”nde...

İdare Mahkemesi'ne verilen ve 04.03.2014 tarihinde kayıt altına alınan ilk dava dilekçesinde davacı tarafından iptali istenen işlemlerin, davacının bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 27.02.2014 gün ve 28926 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan...

...Müdürlüğü Giriş Nizamiyelerinin Düzenlenmesi, Çevre Aydınlatma Tadilatı Ve Kapalı Devre Kamera Sistemi Kurulması işi ihalesinin davacının uhdesinde kaldığı, 28/08/2009 tarihinde sözleşme imzalandığı, 10/02/2010 tarihinde geçici kabul tutanağının onaylandığı,1.

Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.” hükümlerine yer verilmiştir. tarihinde imzalanmış olan anılan işe ait Sözleşmenin; “Sözleşmenin konusu işin/alımının tanımı” başlıklı 5 inci maddesinde; “5.1.

Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ………

...08.05.2019 tarih ve 930-E.19000142529 sayılı yazısından özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilerek 07.08.2018 tarihinde sözleşmeye bağlanan büyük onarım işinde; ameliyathanelerdeki depo, el yıkama ve temiz oda mahallerinde döşeme ve duvarlarda kurşun levhalarla tecrit...

m miktarında satın alındığı ve alınan malzemenin 26.12.2017 tarihinde Kurum deposuna teslim edildiği görülmüştür. ihale kayıt no.lu ve … TL birim fiyat sözleşme bedelli “…