gibi hesap ve bilgilere yer verilmediği, uygulama projesinin ihale dokümanları arasında bulunmadığı,  mimari projelerde yer ve isim olarak belirtildiği ve ... Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine istinaden, 29/12/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy çokluğu ile varılmıştır.

...sürenin son gününe kadar sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 09/06/2021 tarihinde sözleşmenin feshedildiği ve davacı şirketin 1 yıl süreyle 4734 sayılı Kanun... Bakanlığı Hava Lojistik Komutanlığı'nca gerçekleştirilen … ihale kayıt numaralı 11 Kalem RAPCON Malzemesi Alımı ihalesinin 6, 7 ve 10.

Bununla isteklilerin, hem ihale aşamasında hem de işin gerçekleştirilmesi aşamasında gereken niteliklere sahip olması amaçlanmaktadır. ...sözleşmenin “Teknik Personel Bulundurulması” başlıklı “Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı...

… Diğer yandan, ihale dokümanında fiyat farkı verilmeyeceği belirtilen (mücbir sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımları olması durumunda fiyat farkı verileceği belirtilmeyen işlerde) yüklenici firma teklifini işin bitiş tarihini ve piyasa koşullarını dikkate alarak verir.

...ek süre isteminin değerlendirilmesi için idarece talep edilen doküman ve belgelerin 16/12/2011 tarihinde idareye gönderildiği hâlde sözleşmenin feshedildiği; yasaklamanın süresi içinde verilmediği, Mal Alımları ve Muayene Kabul Yönetmeliği ve ihale dokümanı uyarınca ihtarlı süreler verilerek bu süre içinde getirilen malların teslim alınarak...

...gerçekleştirilen … ihale kayıt numaralı 16 Adet Şoförsüz Araç Kiralanması Alımı ihalesinin davacının uhdesinde kaldığı ve kendisiyle 17/11/2020 tarihinde sözleşme imzalandığı, davacının sözleşme hükümleri gereği 01/01/2021 tarihinde işe başlaması gerekirken 17/12/2020 tarihli yazısı ile sözleşme konusu araçlardan 11 tanesinin...

İşi”’nin 1150 takvim gününde 31.08.2011 tarihi itibarıyla bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012 tarihinde bittiği, - ...teminatların geri verilmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde; “Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten...

...Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığının 20.01.2017 tarih ve 51677942-807.04-E.8290 sayılı yazılarında özetle; idarelerince 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre, ihale edilerek 06.10.2015 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Aksaray Merkez Betonarme Tribün Yapımı” işinde, “Turnike sistemi içerisinde yer alan barkod imalatlarının...

...varsa fazla alınan temyiz harcının temyiz eden davalıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 25.06.2020... yöntemler), gerekli nakliye, döküm yeri temini ve benzeri işlerin yapılması ihale kapsamındadır.” düzenlemesi yapılmış, Projeler başlıklı 7.