...farkın, eski kamu mali yönetim sisteminde ita amiri sıfatında olan ve başta alım satım ihaleleri olmak üzere tümünde sorumluluğun yüklendiği belediye başkanının, yeni kamu... .'nın 23.07.2012 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğü görevinden ayrılarak Uzman Kadrosuna atanması nedeniyle bu tarihten itibaren Mali Hizmetler Müdürlüğüne ...

... aldığını ve sözleşme imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve bunlara dair mahal listesinin her birinde ayrı ayrı inşaat yerindeki ... sebeple haksız şekilde gecikme cezalarına maruz kalındığını, haklı sebeple 10.8.2012 tarihinde fesih bildiriminde bulunduğunu, davalı idarece, 14.8.2012 tarihli noter aracılığı ile ...

sayılı Ek İlamın hüküm tarihinden sonra düzenlenmiş 4. Somut olayda; kontrollük ve denetim işi bir danışmanlık firmasına ihale edildiğinden, inşaattaki hatalı uygulamalar nedeniyle meydana gelen teknik ve fiili... sayılı Ek İlamın hüküm tarihinden sonra düzenlenmiş 4. sayılı Ek İlamın hüküm tarihinden sonra düzenlenmiş 4.

Belediye Başkanlığının 23/11/2020 tarihli ve E-16598493-160.02-46635 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “..

Mahkemece, ilk ihtar tarihi itibariyle hesaplanan 81 günlük gecikme cezasının tahsiline karar verilmiştir. maddesinde ise, a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde...

maddesinde idare tarafından ihaleye çıkıldığında ihale konusu işe dair bilgilerin içinde işin yapılacağı yerin de olduğu, aynı şartnamenin 13. ...ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatının yapımı konusunda 03.01.2012 tarihinde sözleşme imzalandığını ve işin gerekli iş makineleri, inşaat malzemeleri...

TL) mineral dolgulu olan alüminyum kompozit panellerin ihaledeki birim m2 fiyatların (…TL) 2 katından daha pahalı şekilde belirlendiği, - Ancak, yapılan tahsilatların muhasebeleştirilmesine ilişkin yukarıda sözü edilen belgenin tarihi, hüküm tarihi olan 22.09.2020 tarihinden sonradır.

İş Ortaklığı yüklenimindeki … TL ihale bedelli (İKN:…) nde (İşe başlama tarihi: 01.05.2017-İş bitim tarihi:31.12.2017); Sözleşmesine göre 2 adet denetim aracı çalışması gerekirken, 30.05.2017 tarihinde düzenlenen (…

...15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 11.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ...anlaşıldığı, dolayısıyla sözleşmenin uygulanması sırasında mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı...

…’a ihale edilen … TL sözleşme bedelli … Mahallesinde 1 Adet Park ve 1 Adet WC Yapım İşi... Yapılan incelemede, işe ilişkin yer tesliminin … tarihinde yapıldığı, yüklenicinin … ve … tarihlerinde göndermiş olduğu iki ayrı...