...dolgusu, bu yolun tamamlanması ile bu mahallin montaj yapılabilir hale gelmesinin 18.08.2011 tarihinden sonraya kaldığı, bu nedenle, montaj sahasının davalı-karşı davacı iş sahibi...

...başlıklı 10 uncu maddesinde ise; “Zararı veren memurun amirleri, zararın vuku bulduğu tarihi izleyen 3 gün içinde zararın konusu ile memurun sorumluluğunu belirten tüm bilgi...

Davalı yüklenici 20.05.2008 tarihinde davacı iş sahibine verdiği dilekçesinde çalışmalara başlayacakları için yollardaki...

Sendikasının 15.12.2014 tarihinde imzalanan sendika sözleşmesinin 62’nci maddesinin 2’nci fıkrasında; “2- Trafik...

… Belediyesi ile … Sendikası arasında 19.01.2017 tarihinde imzalanan ve yürürlük süresi 31.01.2019’da sona eren Toplu İş Sözleşmesi’nin...

Şti.'ye ihale edilen ...

…’ye ihale edilen 12 aylık “… … Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce … yılında ihalesi yapılan ...

Dava sözleşme ve teslim tarihine göre uygulanması gereken 818 sayılı mülgâ BK'nın 355 ve devamı maddelerde...