...davacı yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlayacak ve işe başlama tarihinden itibaren 450 takvim günü içerisinde simülatörleri iş sahibi davalıya teslim...

tarihi itibariyle feshedilerek, mal sahibine gerekli bildirimlerin yapıldığı ifade edilmiştir.

...hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve...

} Konunun Esası Yönünden İnceleme: 31.12.2012 tarihinde ...

...gereken tarih tespit ettirilip, bu tarihten teslimin yapıldığı kabul edilen 17.08.2012 tarihine kadar gecikme süresi ve bu gecikme süresine göre tesbit edilecek cezai şart hesaplatılıp...

c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş...

.’ye anahtar teslim götürü bedel sözleşme ile ihale edilen “…