...bir mevzuatta, revize iş programından önceki dönemlere ilişkin aylık ödeneklerin... ...Kanunu’na göre 07/09/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... 2021 Yılı için % 67 ödenek tespit olunmuştur. ...tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden... ...yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde...

...yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün... ihale kayıt numaralı ……… ...tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde hazırlayacağı hüküm... A.Ş.’ye ihale edildiği, …… Yönetim Kurulu’nun mezkûr Kararı’nda; 2015-2016 yılları için ... Öncelikle; ..

...Kanunu’na göre 03/08/2018 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale... ...toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlıdır... Öncelikli olarak belirtilmek gerekir... … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir. Bağlantı görüşümüz 1 yıl süreyle geçerlidir.

...sırasında yapılacak bildirim, yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate... … 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ihale kayıt numaralı işe ait Sözleşmenin... ...taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 180 (yüz seksen... ...03 tarihleri arasındaki 75 (yetmiş beş) gündür.

...eri uyarınca iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına... ...hisselerini işin kesin kabulü yapılmadan önce devretmesinin, yasak fiil ve davranışlar... K:… sayılı bozma kararına uyularak verilen kararda; …

...işi bitiremeyen davacı şirkete, öncelikle 18/04/2018 tarihinden itibaren... maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde 45... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ... ...EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin cezalı çalışma... ...04/2018 tarihli yazı ile 18/04/2018 tarihinden itibaren 76 takvim günü...

657 sayılı ilamın 11. ...imzalandığının) kendisine tebliğinden itibaren on beş gün içinde idareye bildirmek mecburiyetindedir... Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve... En az 5 yıl deneyimli olacaktır. ...tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde...

...tarafından idareye yapılan başvuruda, ihale konusu 120 hektarlık alanın 52... 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 84. ...ve Orman Müdürlüğü'ne ihale tarihinden önce bildirildiği, ancak... ...herhangi bir bilgi ya da belgenin daha önce Genel Müdürlüğe intikal ettirilmemiş... ...kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi...

...kalan davacı şirketin, taahhüdünü ihale sözleşmesi ve teknik şartnameye... ...kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'un 20. ...imzalandığı, davacı şirketin 15.12.2009 tarihinden önce kamera güvenlik sistemlerinin...