...Uygulama Yönetmeliği’ne göre 28/08/2018 tarihinde ihale edilerek, 17/10/2018 tarihinde birim fiyat... ...tesliminin, 01/02/2019 tarihinde yapıldığı, süresinin 985 gün ve ilk iş bitim tarihinin... ...İşi”nin yürütülmesi sırasında idaresince onaylanan yeni iş kalemlerinin birim fiyatlarının...

...maddesinde “İş Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri... 6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ihale kayıt numaralı ……… A.Ş.’ye ihale edildiği, ……

...İhale Kanunu’na göre 26/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır... ...yaptırıldığı, revizyon çalışmalarının işin süresini etkilemediği, ilk projeye göre hazırlanmış...

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. yüklenimindeki … TL ihale bedelli “… ...maddesinde iş programı, “Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri... yüklenimindeki … TL ihale bedelli “…

...açılmış; İdare Mahkemesi'nce; işin süresinin uzamasına sebebiyet veren 1/5000 ölçekli... ...alımı yoluna gidildiği, idarenin bu alımlara onay verdiği, davacının bu durum nedeniyle işin... ...Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesi üzerinde kalan davacının, sözleşmeyi...

Süre uzatım onayının ... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. Belediyesi tarafından ihale edilen “.. tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

...İhale Yönetmeliği’ne göre 16.11.2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...istinaden inşaat teknikerine ilişkin noter onaylı taahhütname idareye sunulmadığından... ...istenen inşaat teknikeri taahhütnamesi yerine süresi içerisinde verdiği diplomasının yeterli...

Süre uzatım onayının ... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. Belediyesi tarafından ihale edilen “.. tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...