Davacı taraf hakedişleri alırken hakedişlerin geç ödenmesi nedeniyle herhangi bir ihtirazi kayıt sunmayıp hakedişleri olduğu gibi kabul etmiştir.

Revize iş programını ihtirazi kayıtla imzalayarak) itiraz ettiği ve anlaşmazlığın bu hususta ortaya çıktığı, Görülmektedir.

uyarınca eseri teslim alırken ihtirazi kayıt ileri sürmeyen iş sahibi ceza istemek hakkını kaybeder.

Sözleşmenin tarafı değişen hal ve şartlara rağmen edimini ihtirazi kayıt koymaksızın ifa etmişse ifada bulunmakla onu yerine getirme güç ve imkanına sahip olduğu ve değişen şartlara rağmen borcunu kabul etmiş bulunduğunu dolaylı olarak ortaya koymuş olduğundan kural olarak sözleşmenin uyarlanmasını talep edemez.

Taraflar arasında 10.06.2016 tarihli kesin hakediş tutanağı tanzim edilmiş, davacı bu hakedişi usulüne uygun ihtirazi kayıt koyarak imzalamış, davacının alacağından bu hakedişte 28.02.2016 ile 10.06.2016 tarihleri arası 103 gün için sözleşme bedelinin %0,03 oranında 118.532,26 TL gecikme cezası kesilmiştir.

Asgari ücretin altında yapılan ödemeye ihtirazi kayıt konulmadan kabul edildiği gerekçe gösterilerek bu konudaki talebin reddi, asgari ücretin kamu düzenine ilişkin olması niteliğine aykırılık teşkil eder.

...artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması talep edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı ve kesin kabul tutanaklarının davacı tarafından herhangi bir ihtirazi kayıt belirtilmeden imzalandığı gibi sözleşmenin 14.1.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin düzenlenerek ihtirazi kayıt konulmadan kendilerine ödendiği, davalı idarece eksik ve kusurlu işler yönünden yapılan harcamaların belgelendirilemediği ileri sürülmektedir.

...açıklaması ve hakediş raporuna idareye verilen … tarihli dilekçemde yazılı ihtirazî kayıtla cümlesini yazarak imzalaması gerektiği yüklenicinin hakediş raporunu imzalamasından...