KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup davacı, bakiye iş bedelinin ve haksız olarak kesilen cezanın tahsili ile teminat mektubunun iadesini talep...

...işlemlerinde uygulanan faizi ile tahsiline, bilirkişi incelemesiyle tespit edilecek kar mahrumiyeti bedelinin 1.000-TL’lik kısmının sözleşmenin haksız feshedildiği 14.08.2015 tarihinden...

...onayına kadar çalışma yapılamayan 34 gün için süre uzatımı verilmesi ve artan imalat bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir.

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

İhale bedeli ise; teklif birim fiyatlı işler … TL, anahtar teslim götürü bedelli işler … TL olmak üzere toplam …TL’dir.

...kompozit panel malzemenin dolgu içeriğinde değişikliğe gidildiği, mineral dolgu yerine rayiç bedeli daha uygun olan polietilen dolgu tercih edilmesine rağmen daha fazla ödeme yapıldığı...

...sözleşmeye uygun olarak teslim etmediğinden, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %05 oranında olmak üzere, malzemelerin teslim edilmesi gereken tarih olan 11...

...verilmesi ve danışmanlık sağlanması ile ilgili olarak ödenen danışmanlık hizmet alım bedeli olan … TL’nin kamu zararı teşkil ettiği ve tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir...

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Büyükşehir Belediyesinin “Entegre Atık Sistemi ihalesi”ne ilişkin Encümen (İhale) Kararının, ihale bedeli (…-