...Kamu İhale Kanunu’na göre 02/06/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...kabul ettikleri hususunun açık olduğu, Bu iki husus dikkate alındığında, gerek idaresinin... ...Kurulunun 25.02.2021 tarih ve 2021/42 sayılı kararı) Asansörlerin imalatlarının yapımı...

...İhale Kanunu’na göre 10/03/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. ...tamamlanması için 25 (Yirmibeş) gün olmak üzere ikinci kez cezalı çalışma süresi verildiği...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 15/10/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır. ...aksaklıklar nedeniyle 24/02/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 105 gün süre uzatımı verilerek yeni...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 17/08/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...arasında yapılacak fore kazık imalatlarına iki etap halinde kazı/dolgu, zemin etüdü, proje... ...Kurulunun 02.02.2022 tarih ve 2022/32 sayılı kararı) Yıllara yaygın olan yapım işinde sözleşme...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 02/09/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...uyuşmazlığı hakkındaki Yüksek Fen Kurulu kararını beklemeden idare tarafından tespit...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 04/08/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...uyuşmazlığı hakkındaki Yüksek Fen Kurulu kararını beklemeden idare tarafından tespit...

...Temyiz Kurulunun 23.11.2022 tarih ve 52475 sayılı kararı) Yüklenici tarafından teslim edilmeyen... ...verme yükümlülüğünün, dolayısıyla da, ihalede saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin... ...sorumlulukları” başlıklı 7 nci maddesinde; “Komisyonun görev ve sorumlulukları aşağıda...

...Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sunulması zorunlu ortaklık... ...Kurulunun 18.04.2024 tarih ve 2024/UY.II-575 nolu kararı) Ortağının iş deneyim belgesinin kullanıldığı... ...bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini...

Direnme kararını davalı vekili temyiz etmiştir. ...uzatıldığı, bu sürenin dolması ile birlikte on iki aylık bakım devresi teminatının başladığı... ...mahkemece hasar tespiti yapıldığı, geçici kabul komisyonunun 22.01.2007 tarihli tutanağından...

...İhale Kanunu’na göre 24/08/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.” hükmü... ...ve ödenek aktarımı kararı alınması ve bu kararın zamanında yükleniciye tebliğ edilmesi...