Anılan idare tarafından 05.02.2024 tarihli ve 13103131 sayılı cevabi yazısında, ilk oturumun 15.11.2023 tarihinde yani ihale günü kapatıldığı, yaklaşık maliyetin ikinci oturumun sonunda EKAP üzerinden 05.12.2023 tarihinde açıklandığı beyan edilmiştir.

...ikmal inşaatının bulunduğu parselin toprak yapısı; nebati toprak ve yoğuşkanlığı yüksek olan katman ile araziyi iki kısma ayıran 5 ile 7 mt arasındaki kot farkından oluştuğu, İhale aşamasında ve sonrasında toprak yapısı bilinse de; o yılki alınan yağış raporundan da görüleceği üzere inşaat sahasına aşırı yağmur yağdığı, kot farkından...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 19/04/2021 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü... Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir.

...bedeli içerisinde; 09.003/1 nolu pozda açıklanan kum, çakılın taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve figüre bedelinin bulunmadığı, her iki pozun farklı farklı ödemeler içerdiği, sözleşmenin 1991 yılında imzalandığı, sözleşme tarihinden sonra sözleşmenin eki mahiyetinde olan DSİ birim fiyatlarında yapılan değişiklikler nedeni ile...

Öncelikle, idare talebine binaen Kurulumuzca alınan 2021/274 sayılı görüşe istinaden 144 gün ek süre verilmiş ise de, bahse konu görüş yazının son ... çalışılamayan devresinde bir gecikmeden söz edilemeyeceği gerçeğinden hareketle, gecikilen sürenin işyeri teslim tarihinden, havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan devresinin ...

129 sayılı İlamın 1. Her iki ihalenin yapıldığı tarihte de (yeni) CTP Borular Genel Teknik Şartnamesi, yürürlükte...

...teknoloji gerektirmesi nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 20’nci maddesine göre “belli istekliler arasında ihale usulü” ile ihale edildiği göz önüne alındığında, bu kadar uzmanlık gerektiren iş için Üniversitede yukarıda da belirtildiği üzere yeterli sayıda kontrol mühendisi bulunduğu halde, bahse konu her iki ihalede de çoğunlukla mühendis...

4 sayılı İlamın 1’inci maddesiyle; … maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununa Ek 2’nci madde eklenmiştir. Bunu izleyen ikinci kural, kanunların derhal uygulanmasıdır.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı ile davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin süresi... ...geçici kabulün yapılıp idareye teslim edildiğini, geçici kabul tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kesin kabulün yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü...

...2020 tarihli ve E.8697 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile de, Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 02/11/2020 olarak revize edildiği ve yapılan hakedişlerde fiyat farkının 03/09/2020 tarihinden başlamak kaydıyla hesaplanmasının uygun görüldüğü, 03/09/2020 tarihinden sonra 2 (iki) adet hakediş düzenlendiği...