Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı ile davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin süresi... ...geçici kabulün yapılıp idareye teslim edildiğini, geçici kabul tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kesin kabulün yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü...

...2020 tarihli ve E.8697 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile de, Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 02/11/2020 olarak revize edildiği ve yapılan hakedişlerde fiyat farkının 03/09/2020 tarihinden başlamak kaydıyla hesaplanmasının uygun görüldüğü, 03/09/2020 tarihinden sonra 2 (iki) adet hakediş düzenlendiği...

...artışa engel veya eksilmeye neden olunması şeklinde tanımlandıktan sonra devamındaki ikinci fıkranın (b) bendinde de; “Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması ” kamu zararının belirlenmesinde esas alınacak durumlar arasında sayılmıştır.

Ayrıca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “İhale dokümanında sözleşme kapsamında çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin...

İdareniz tarafından 4734 ve 4735 sayılı kanun hükümlerine göre 16/05/2018 tarihinde ihale edilerek 04/06/2018 tarihinde anahtar... Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 250 (ikiyüzelli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

maddesi gereğince kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Yargıtay' da temyiz yolu açık olmak üzere 01/04/2021 tarihinde... İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: İlk Derece Mahkemesi 16/10/2018 tarih ve 2014/1078 Esas - 2018/906 Karar sayılı kararında;...

...değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak iş deneyim belgesine konu işin deprem tahkiki, güçlendirme projeleri ve onarım projelerinin hazırlanması işlerini kapsadığı, idarece... 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesinin ikinci fıkrasında, aynı Kanun'un 21/b maddesi uyarınca pazarlık usulü ile gerçekleştirilen... 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5.

maddesinde tahdidi olarak sayılan hâllerde uygulanabileceği, açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması hâlinin pazarlık usulüyle ihale yapılabilecek hâllerden biri olarak düzenlenmesiyle kanun koyucu tarafından pazarlık usulünün ikincil bir ihale yöntemi olduğuna...

...Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “2022-2023/2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci ve Personel Yemek Hizmeti Alımı” işi olduğu, bahse konu ihalenin 08.06... üzerinde bırakıldığı, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise Bircan Tem.