(Yüksek Fen Kurulunun 23.02.2022 tarih ve 2022/56 sayılı kararı) Havanın yağışlı olduğu günlerde iş makinalarının çalışamadığının işte gecikmeye etki edip etmediğinin idaresi tarafından tespit edilmesi, gecikme olması durumunda gecikilen süre kadar süre uzatımı verilmesi gerektiği.

...idare tarafından 4734 Kamu İhale Kanunu’na göre 28/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 09/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü... ...tarihinde ruhsatın düzenlenmiş olduğu, 23/11/2020 tarihinde 1 inci, 29/01/2021 tarihinde ikinci hakedişin ödendiği, anlaşmazlığın ise işin yapılacağı bölgede ilgili belediyesinin...

Görüleceği üzere, 2547 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde “danışmanlar” ibaresi geçmesine rağmen gerek ilgili Kanunda gerekse ikincil mevzuatta görevleri, sorumlulukları ve atanma ya da seçilme usulleri herhangi bir şekilde açıklanmamıştır.

...tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 22/07/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü... Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.” “

...tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark, c) 506 sayılı Kanunun 77nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta...

02/04/2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde; “… Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.” “

Aynı iş kapsamında …na ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve Yapım işleri Genel Şartnamesi ve ikincil mevzuat hükümleri doğrultusunda idare tarafından alt yüklenici olarak çalıştırılmak için olur verilmediği anlaşıldığından, kamu zararı oluşmamıştır.

...mahkemece bilirkişi heyetine mali müşavir eklendikten sonra düzenlenen 14.04.2017 tarihli ikinci ek raporda ise, İKY 900 ve İKY 9000 kapsamında davalıya verilen hizmetlere ilişkin... A.Ş.’ye verilmesine, ödenenden 5766 sayılı Kanun'un 11.

...özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 11/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü... Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.”,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Harcama Talimatı ve Sorumluluk” başlıklı 32 ... çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.” denilmiş, 31’nci maddesi ikinci fıkrasında da “Kanunların veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği yetkiye istinaden ...