...kendilerinden kaynaklı olmadığı için bu teklifi kabul etmediği, yaklaşık maliyet ile sözleşme... Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez. ...fark edilmesi ile işin durdurulduğu bundan sonra yapılacak uygulama hususunda tereddüde...

...görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. İşin ilan/davet tarihinde yürürlükte bulunan fiyat...

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...bir iki hafta sonra sahanın kuruma süresinden sonra bu imalatların yapılabileceği anlaşıldığından... ...inci maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı...

...Genel Teknik Şartnamesi”’nin yürürlük tarihinden önce onaylandığını, ihale dokümanı... ...Borular Genel Teknik Şartnamesi varmış, ihaleden sonra CTP Borular Genel Teknik Şartnamesi değişmiş... ...özellikleri, muayene ve deney yöntemleri ve kabul şartları belirtilmektedir.

...olduğundan, Danıştayca verilen iptal kararından sonra bulunulan feragat beyanının herhangi... ...55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay... sayılı kararı ile temyiz isteminin kabulü ile davacının talebi doğrultusunda …

Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince... ...alınıp varsa bildirdiği deliller de toplandıktan sonra konusunda uzman teknik bilirkişiden davalı... maddesinde yüklenicinin işe başlama tarihinden itibaren en az 2 yıl deneyimli 1...

...belirtilen fiyatları kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi... ...teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak...

...alacak talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı tarafından... ...yeri inceleyip sözleşmeyi imzaladığını, sonradan bedelin artırılması talebinde bulunamayacağını... ...eden davalıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme...

...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda gecikilen... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. Daha sonra çeşitli tarihlerde verilen süre uzatımları sebebiyle iş ...