Direnme kararını davalı vekili temyiz etmiştir. ...getirdiğini, sigortalı yol inşaatının 21-22.03.2007 tarihinde meydana gelen sel nedeniyle hasara uğradığını... Poliçede belirtilen son sürenin bitimi ile inşaat all risks teminatı sona erer... ...davacı dahi, inşaatın bitmemesi sebebiyle ilk poliçenin süresi sona ermesine rağmen davalı...

...onaylanmış ve işe ait sözleşme, 10.01.2013 tarihinde imzalanmıştır. ...ertelenmiş ve işin süresi 60 gün olduğundan, bitim tarihi de 12.06.2013 olmuştur. Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle...

...talebi; İhale tarihi ile sözleşmenin imzalanma tarihi arasında oluşan yaklaşık 10 aylık gecikmenin... ...sonrasında idaresince tesis edilen düzeltici işlemler sebebiyle ihale tarihi ile sözleşme... ...değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen bir durum bulunmadığı...

...iptâli ile takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren ticari faiz yürütülmesine... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. ...göre işin süresi 484 gün olmasına ve işin bitim tarihi 30.11.2001 bulunmasına rağmen idareden...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 27/03/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...edilememesinden kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için...

...tespitine, birleşen davanın ise reddine karar vermiştir. ...üstlendiğini, süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihinin davalı idare tarafından 29.06... ...ikmâl ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin giderilmesi için geçen...

...iken, kesin teminat geçerlilik tarihinin iş bitiminin hemen ertesinde belirlenmesi ve teminat... .'ya müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmişti. tarihi itibarıyla yapılan SGK sorgulamasında firmanın ...

...artırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimleri için fiyat farkı hesaplanamaz.” hükmü... ...sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... İhale tarihi itibari ile SUT’ ta yer alan SUT kodu...

maddesinin (a) bendi ile (b) bendi arasındaki farklılığa dikkat çekilmiştir. Olayda sözleşme, iş bitim tarihi olan 12/01/2019 tarihi itibariyla... ...sözleşmesinin iş bitim tarihi olan 12/01/2019 tarihi itibarıyla iş programı ve sözleşmeye...