... yılı için % 75 oranında harcama yapılacağı, ilk iş programında aylara göre ödenek dağılımları Kasım ... TL olduğu, verilen süre uzatımı ile işin bitim tarihinin 23/10/2021 olarak belirlendiği, proje değişikliğine ... binaen süre uzatımı verilmesiyle revize edilen iş programında ödeneklerin belirlenmesi hususunda taraflar ...

...kaynaklandığı; uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamede açıkça raf ömrü 2... ...yasanın öngördüğü süre içerisinde 27.10.2010 tarihinde yasaklama işleminin tesis edildiği...

...mükellefiyet başlangıcı olarak iş yeri açma ruhsat tarihi dikkate alınmıştır. eğlence vergisi , işe başlamayı bildirme , işyeri açma ruhsatı

...uzatıldığı, ihale tarihinin 02.05.2023 olduğu, ihale tarihi itibariyle 2022 yılı kurumlar vergisi... 1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama... 5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki...

...Merkezinin Yenilenmesi” işinde; bazı imalatların iş kalemleri bedeli kapsamında olup olmadığı... ...geçici kabul itibar tarihi olarak 02/05/2019 tarihinin belirlendiği görülmektedir. ...aşamasının tamamlanmış olacağı, teminat süresinin bitiminden sonra ortaya çıkan anlaşmazlıkların...

...olarak da 35 günlük ek süre verilerek işin bitim tarihinin 24/03/2022 olarak yeniden belirlendiği... Teminat süresi 48 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.” “ ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, konuya ilişkin tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri...

...ek teminat alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. ...ile kaçırılan fırsat olarak ifade edilen ilk ihalede yükleniciden sonra en düşük fiyatı... ...etmemesi sebebiyle, davacı iş sahibinin fesih tarihi itibariyle uygulanması gerekli 818 sayılı... ...Sözleşmeleri Kanunu 20/a maddeleri gereğince süre bitiminden önce sözleşmeyi fesihte haklı olduğunun...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/05/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...