Yargıtay'ın Değerlendirmesi ve Bozma Gerekçesi Yargıtay, ilk derece mahkemesinin davanın kabulüne yönelik kararını bozarken, 4734 sayılı Kanun...

maddedeki silahların eşitliği ilkesine ve HMK 193/2'ye (ispat hakkını imkansız kılan sözleşmeler geçersizdir) aykırı olduğu savunulmuştur.

Yılın İlk Dört Ayı İstisnası: Bu kuralın tek istisnası, ihalenin yılın ilk dört ayında (Ocak-Nisan) yapılması durumudur.

İdare, bu iki gerekçeyle yükleniciye toplamda 270 gün (ilkinde 120 gün, ikincisinde 150 gün) süre uzatımı vermiş ve gecikme cezası kesmemiştir.

kat ve/veya arsa karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin iş deneyimlerde; ilk sözleşme bedelinin ve işin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının tespitinin...

...Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) aşırı ifa güçlüğü (emprevizyon) ilkesine dayanarak ek bedel talep edebilir mi?

Yargıtay, somut olayda yüklenicinin davranışlarını bu ilke çerçevesinde değerlendirmiştir: Yüklenici, EKAP üzerinden gönderilen ihtarnamenin...

Ancak bu karar, ilk Temyiz Kurulu incelemesinde ilişilecek husus bulunmadığı (kamu zararı olmadığı) yönünde bir kararla tasdik edilmiştir.