...Genel Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren İşyeri Hizmet Yeterlilik Belgesini sözleşme imzalanma aşamasında idareye ibraz edilmesinin zorunlu olduğunun düzenlendiği anlaşılmaktadır...

Buna göre; idareler kendilerine sunulan yüklenicilerin alt yükleniciler ile imzalamış oldukları sözleşmelerin damga vergisini aramak zorundadırlar.

Bu nedenle süre uzatım kararını veren, tek başına imzalayan Belediye Başkanı Dr.

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi; Sözleşme imzalandıktan sonra yer değişikliği ve işin süresinden önce tamamlanması kaydıyla işin... İş bitim tarihi , işin süresi , işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla , işin süresinin değiştirilmesi

maddesinin, 8.1 Genel başlıklı alt maddesinde, “Yüklenici, sözleşme imza tarihinden itibaren Kontrol Teşkilatl'nın onayı ile NFPA'ye (National Fire Protection Agency - USA) üye olan yetkili bir ihtisas firmasına, Kontrol Teşkilatı...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem:X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde kalan ve 18/10/2010 tarihinde idare ile sözleşme imzalayan davacı şirketin, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26.

e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu ve bu belgelerin, ihale usulüne göre son başvuru ve/veya ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

iş deneyimi kullanılan ortak , kabul tarihi , ortaklıktan ayrılma , yasak fiil veya davranış tarafından 05/02/2008 tarihinde yapılan 2. ...Açma Hizmet Alımı İşi ihalesinin davacı şirket üzerinde bırakılarak sözleşme imzalandığı, ardından davacı şirketin ihaleye katılırken iş deneyim belgesini kullandığı...

ile sözleşmenin 29/7/2010 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 2/8/2010 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 takvim günü, bitim tarihinin 29/11/2010 olduğu, 30/10/2010 itibariyle başlayan kar yağışının, aralıklarla 7/11/2010 tarihine kadar devam ettiği, halihazırda ulaşım sağlanamadığından imalat...

Yüklenici ile Üniversite arasında 31.10.2014 tarihinde imzalanan 7.373.020,00 TL bedelli “…