...Kurumunun düzeltici işlem tesis edilmesi kararıyla ilk yüklenici ile imzalanan sözleşmenin tasfiye edildiği ve düzeltici işlem gereği yeni yüklenici ile 31.08.2020 tarihinde sözleşmenin imzalandığı görülmektedir.

...olarak edimin ifasından vazgeçilmesinin mümkün olabileceği, ülkemizde Mart 2020 tarihinden itibaren etkili olan pandemi süreci düşünüldüğünde, basiretli tacir olarak davranma yükümlülüğünde olan davacı şirketin araç kiralanması ihalesine katılma ve sözleşme imzalama aşamasında araç temini hususundaki süreçleri öngörmemesinin beklenemeyeceği...

tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

c) Alt yüklenici iş bitirme belgeleri, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncellenir.

tarihinde taraflar arasında imzalanan Satış ve Teslim Protokolünde; satış ve tapu devrini müteakip …’ tarihinde imzalanmış olduğu da görülmektedir.

Akabinde davacı şirketle 01/06/2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; dava konusu hizmet alımı ihalesinin davacı şirket üzerinde kalarak 01/11/2010 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, işe sözleşme tarihinden itibaren üç gün içinde başlanacağının kararlaştırıldığı, iş bitirme süresinin doksan gün olarak tespit edildiği, süresinde işin bitmemesi...

Davacı, ihale üzerine imzalanan 22.03.2004 tarihli sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim edilmesi gereken tarih ile sözleşmenin fesih tarihi arasındaki 51 günlük dönem için gecikme tazminatının ödetilmesini talep etmiştir.

Söz konusu ihale; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak Tuncay Nakliyat Hayvancılık Seyahat Turizm Otomotiv Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerine bırakılmış olup yüklenici ile 07.07.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

...02.2017 tarih ve 60169311-755.99-E.39602 sayılı yazıda özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilerek 17.11.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan yapım işinde; tarama ve galvaniz poligon çelik direk demontajı imalatları için yeni birim fiyat alınıp alınmaması konusunda yüklenici ile idareleri arasında...