...24.08.1993 tarihinde imzalandığı, ilk sözleşmenin geçici kabulünün 23.07.1993 tarihinde, ikinci sözleşmenin geçici kabulünün de 14.11.1994 tarihinde yapıldığı, ikinci sözleşmenin kesin hesabının 21.12.1995 tarihli kesin hesap hakediş raporuyla çıkarıldığı ve aynı tarihli kesin hesap fişi düzenlenerek 21.12.1995 tarihinde onaylandığı...

Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda, sözleşmenin 9.11.1990 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin ise 14.12.1990 tarihinde yapılmış olup aradan geçen sürenin 35 gün olduğu, bundan da sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 19-A/1 maddede öngörülen 7 günlük süre...

...tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, sözleşmenin süresinde ifasını engelleyen bir takım olayların mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda yapılan başvuru üzerine tesis edilen Kamu İhale Kurulu'nun 13.4.2016 tarih ve 2016/DK.D-58 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; 18.2.2016 tarihinde...

Genel Müdürlüğü ile davacı arasında 14/11/2011 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında 100 adet otobüsün zamanında tesliminin yapılmadığı, davacıya 11/05/2012 tarihi itibarıyla 30 (otuz) gün cezalı ek süre verildiği ve bu sürenin 10/06/2012 tarihinde sona ereceği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı...

.) arasında 04.11.2014 tarihinde imzalandığı, ..

ile 13.12.2012 tarihinde imzalanan sözleşmenin “Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16 ncı maddesinde; “16.1.

… tarihinde imzalanan işe ait sözleşmenin “Fiyat Farkı” başlıklı 14’üncü maddesinde fiyat farkı verileceği ve fiyat farkının 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’a göre verileceği belirtilmiştir.

Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış ve … tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

06.11.2012 tarihinde ihaleye çıkılmasına onay verilmiş, 08.11.2012 tarihinde ihale, ilan edilmiş, 27.11.2012 tarihinde ihale yapılmış, ihale kararı, 30.11.2012 tarihinde onaylanmış ve işe ait sözleşme, 10.01.2013 tarihinde imzalanmıştır.

  Başvurucu ile Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında 14/5/2009 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.