25.10.2016 tarihinde ihalesi yapılan, …… Bu itibarla, 25.10.2016 tarihinde ihalesi yapılan, ……
imza tarihi - Arama Sonuçları
anahtar teslimi götürü bedel , inşaat ruhsatı , iş yeri teslimi , ruhsat tarihi , süre uzatımı
...kararı) Kamu zararına neden olan imalatlar inşaata ilişkin imalatlar olduğundan hakedişte imzası bulunsa bile elektrik teknikerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.
...Geçici 7’nci madde uyarınca süre uzatımı verilebilmesi için ihalenin 4734 sayılı Kanuna göre 1/3/2023 tarihinden önce yapılması ve ihale neticesinde imzalanan sözleşmenin de 28/12/2023 tarihi itibarıyla devam etmesi olduğu, diğer taraftan deprem nedeniyle süre uzatımı verilen sözleşmelerin Esasların kapsamı dışında tutulmadığı ve...
...bu koşulların süre uzatımına konu olan yapım işine ilişkin ihalenin 4734 sayılı Kanuna göre 1/3/2023 tarihinden önce yapılması ve ihale neticesinde imzalanan sözleşmenin de 28/12/2023 tarihi itibarıyla devam etmesi olduğu, diğer taraftan deprem nedeniyle süre uzatımı verilen sözleşmelerin Esasların kapsamı dışında tutulmadığı ve...
tarafından gerçekleştirilen Antalya Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı yapım işi ihalesi kapsamında davacı şirket ile 12/04/2016 tarihinde 720 gün süreli sözleşme imzalanmıştır.
...imzalanmasından sonra 10 gün içerisinde yer teslimi yapılmak üzere, yer teslim tarihinden itibaren 420 nci günün iş bitim tarihi olarak dikkate alınması ve buna göre iş programının düzenlenmesi gerektiği “Yer teslim Tutanağı”nın imzalanıp, onaylanmasından sonra işin süresinin başlayacağı, sözleşmesine uygun olarak iş yeri teslimi yapıldıktan...
...10/2022 olarak belirlendiği ve taraflarca imzalanıp idaresince 07/03/2022 tarihinde onaylanan 2 nci revize iş programında sözleşme ödeneklerinin; 2020 yılı için %12,84, 2021 yılı için %43,81 ve 2022 yılı için %43,35 olarak belirlendiği, Sözleşme fiyatlarıyla yükleniciye; 2020 yılında; 21/12/2020 tarihine kadar 1 adet hakediş ile
Şti arasında imzalanan hizmet alımı sözleşmesi nedeniyle davalı bankanın Beypazarı/ANKARA şubesinin düzenlemiş ... getirilmemesi nedeniyle, kesin teminat mektubu bedeli olan 140.000,00-TL'nin ilk talep tarihi olan 17/02/2014 gününden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı bankadan tahsilini talep ...
firmasının imzaladığını, rizikonun 1 yıllık inşaat devresi bittikten sonra meydana geldiğini, daha... Somut uyuşmazlıkta da sigorta sözleşmesinde poliçenin bitiş tarihi, zeyilnamelerle 14.12.2006 tarihine kadar uzatılmıştır.