Sözleşmenin imzalanmasından sonra 26.08.2016 tarihinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü trafiğe açılmış, köprü trafiğe açılmadan önce 19.08.2016 tarihli ve 2016/5-1 sayılı UKOME kararı gereğince davacının da kapsamda olduğu taşıma işini yapacak araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçme mecburiyeti getirilmiştir.

Tip sözleşmenin 9/3 maddesinde yüklenicinin iş bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği belirtilmiş, Yapı İşleri Genel Şartnamesinin 41.

Bahse konu işin sözleşmesinin 19/06/2012 tarihinde imzalandığı, işin süresinin 545 gün olduğu, işin geçici kabulünün yapıldığı, 10/07/2019 tarihinde düzenlenen ve 05/12/2019 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı idarenin yazısı ve eklerinden geçici kabul itibar tarihi olarak 02/05/2019 tarihinin belirlendiği görülmektedir.

tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

İşe ait sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesinde; “9.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10(on) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

maddesinde göre 26.07.2005 tarihinde ihale edilerek 19.08.2005 tarihinde sözleşmeye bağlanmış ve 24.08.2005 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.

Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükümlerinin yer alması sebebiyle revize iş programı ... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine istinaden 01/12/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile varılmıştır.

İşe ait sözleşmenin 21/12/2018 tarihinde imzalandığı, süre uzatımlarına göre iş bitim tarihinin 06/10/2020 olarak belirlendiği ve 04/02/2021 tarihine kadar cezalı çalışıldığı idaresi yazısı ve eklerinden anlaşılmaktadır.

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8. geçici hakediş , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı

KARAR : Dava; davacı şirket ile davalı idare arasında 18.12.2009 tarihinde imzalanan 01.01.2010 - 31.12.2011 Tarihleri Arasında 24 Ay Süreyle 17 Kişilik ADS Merkezi'nin Hizmet Binalarının ve Bahçesinin (malzemesiz) Genel Temizlik Hizmeti...