...yeni imalatı da kapsayan mukayeseli keşif hazırlanarak iş artışı için yeniden süre uzatımına gidildiği, sözleşme... maddesi uyarınca yasaklama işleminin tesis edildiği görülmektedir.

iddia başlığında incelenen) iddiası yönünden bozulmasına, bu kısım yönünden davanın reddine karar verilmiştir. ...düzenlemede idarenin tek taraflı olarak mevzuatta yer alan iş artışı ve iş eksilişi hükümlerini dikkate almadan sözleşme... ...iptaline, Kurul kararındaki 2, 3, 5, 7, 8,11 8'inci (dava dilekçesindeki sırasına göre 1, 2, 3, 4, 5, 8) iddialar yönünden...

... icinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli dilekçesinden özetle; moment ve kesitlerinin yetersiz olduğu idarece ... çıkan beton ve demir imalatı miktarlarındaki artışın iş artışı olarak ödenmesi gerektiği, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ... Havuzları” ile “EDR-AAT8: T109 Çökeltme Havuzları” iş kalemlerinin birim fiyat tariflerinde İdarece verilen projesine ...

CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; taraflar arasında imzalanan sözleşmede işin ... yapılan yolun standartlara ve projeye uygun olmadığının, iş artışı kapsamında Şehit ...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin... ...işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı... Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

... icinin görüş ve talebi; 30/09/2021 ve 31/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; atölye doğrultma binasının 15/09/2021 tarihinde ... nedeniyle taş dolgunun öngörülemediği, taş dolgu bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir.

...yapılması, yerine tespiti” iş kalemi tanımına uygun olduğu, iş artışı/eksilişlerinde ise YİGŞ’nin 22 nci maddesinde belirlenen... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...03/11/2021 tarihli ve 132193 sayı ile idare kaydına alınan dilekçesinden özetle; Menderes Öğrenci Yurdu Onarım işinde...

...bitirilmesinin öngörüldüğü, davacı şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu belirtmesi... Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan ... ...maliyetlerindeki artış karşısında yetersiz olduğu, fiyat artışının %250 ile %300 arasında olduğu, Kanun’da fiyat... sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 08/10/2020 tarihli dilekçesinden özetle; Kesin kabul tutanağını ihtirazi kaydı ile imzaladıklarını, sözleşme eki uygulama projelerinde bulunmayan 1 adet UPS imalatının iş artışı olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündedir.

...ihtiyaca binaen 20.06.2017 tarihinde … sayılı Olur ile iş artışına gittiği ve 1 adet daha denetim aracını işe dâhil... hakediş , hizmet alımı , yapılan işler listesi , yeşil defter