Her ne kadar davacı vekilinin dava dilekçesinde belirttiği 2016/DK.D-11 28.01.2016 Tarih ve 2016/DK ... yüzde fazlası olarak belirlendiği ihalelerde, asgari ücret artışının beklenenin çok üzerinde olması sebebiyle ifanın zorlaşması ... dayalı hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen işçilere ilişkin olduğundan somut olaya uygulanması söz konusu değildir ...

...TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile davalı arasında... Kural olarak davacı sözleşmenin bu hükmü karşısında asgari ücret artışı adı altında talepte bulunamaz. İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.

İş bu komisyon kararı tarafımızca tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.” İfadelerine yer verilmiştir. ...11.03.2015 tarih ve 10446 sayılı kararı) Yüklenicinin ilk dilekçesine istinaden yapılan incelemede işin geçici kabule...

… (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi sonucu yapılan...

...imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

...şartnamelerde belirtilmesi gerektiği, yaptırılması halinde iş artışı yapılarak bedelinin ödenmesi gerektiği, İdarenin... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Ancak bu madde idare onaylı imalat değişikliklerini kapsamaz.

...gerektiği, öte yandan sorgudaki kamu zararı hesabında iş artışına gidilmesi sonrasında yapılan işler listesinin... yapım şartı , Yeni birim fiyat , yeni birim fiyat analizi , yeni iş kalemi

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; 4735 Sayılı Kanunu'nun 23. adresine yaptığını, işin adi ortaklığa verildiğini, bildirimlerin adi ortaklık yok sayılarak sadece ...