A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1) İhale konusu hizmet alımında 1 (bir... ...fazla ücret alan işçi için yüzde 5’lik asgari ücret artışına göre ödenecek fiyat farkı; Temel asgari ücret...

...tarihli dilekçesinde özetle; 1- İşin geçici kabul itibar tarihi olarak 29/04/2021 tarihi esas alınarak 15 nolu son hakedişten kesilen 17.360 TL’nin taraflarına iade edilmesi gerektiği, 2- Sözleşme kapsamında olmayan, geçici kabul heyetince eksiklik listesinde belirtilmeyen, 15 nolu direk ile trafo arasındaki elektrik tesisatı işinin iş artışı...

temyiz dilekçesinde özetle; 1-) İlama konu edilen yeni birim fiyatların... ...Sayıştay Denetçilerinin … işinde yeni birim fiyatlar (İş Artışı) ile ilgili yaptığı hesaplamalar tablosu incelendiğinde... ...gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

...2022 olduğu, %1,28’lik iş artışı yapıldığı ve iş artışına bağlı olarak da 35 günlük ek süre verilerek... diğer hususlar , Geçici kabul itibar tarihi , kesin hakediş , kesin kabul , teminat süresi ...olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; 19/04/2021 tarihli dilekçesinde özetle; Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ...

İnşaatına ilişkin olarak “.. birim fiyat tarifi , iş artışı , sözleşme bedeli , teklif fiyat , Yeni birim fiyat ...enjeksiyon tutucularının temini ve montajı için ayrıca iş artışı kapsamında “YF-B-18.502 Poz Nolu Bakır Su ve Enjeksiyon...

Yüklenici 1 adet “hidrostatik vakumlu kaldırım süpürge aracı” için 1.000 TL/gün teklif etmiştir. O halde; aynı aracın keşif artışına konu diğer adedi için de aynı fiyattan ödeme yapılması gerekmektedir.

iş artışı , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , yasaklılık Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

Asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı iş sahibidir. eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden daha önce tamamlanması...

Bu itibarla, sorumlunun temyiz dilekçesindeki iddialarının reddedilerek 124 sayılı İlamın 6. maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün TASDİKİNE, oy çokluğuyla, karar verildi. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz...

iş artışı , öngörülemezlik , Yeni birim fiyat , zemin etüdü , zemin yapısı Sondaj çalışmalarında bölgenin karakteristik özelliklerinin sürekli değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. ...MAHAL OLDUĞUNA ve sorumlularca ortaklaşa gönderilen temyiz dilekçesindeki iddiaların kabul edilerek 43 sayılı (Asıl...