...konusuna ilişkin olarak idareye sunmuş olduğu 29/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; İşin ihale dokümanında yer verilen... ...sürecinde bazı iş kalemlerinde zorunluluk arz eden imalat artışı ve eksilişlerinin meydana geldiği, bu kapsamda yükleniciye... …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

(2) İhzarat ödenmesi öngörülen işlerde, iş programları imalat ve ihzarat iş programı olarak düzenlenir. oranında ve … TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve … tarihli Süre Uzatımı ve Ödenek...

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...nedeniyle süre uzatımı verildiği, bunlardan Covid-19 ve iş artışı için verilen ilave sürelerin mücbir sebepten dolayı... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle; Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 fıkrasında...

...tarihli ve E.6339 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile iş artışı yapıldığı ve 60 gün süre uzatımı verilerek... İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

tarafından … tarih ve … sayılı dilekçesinde; yüklenicisi oldukları … İkmal İnşaatı ile... A.Ş.’ nin yükleniminde yaptırılan … TL sözleşme bedelli (iş artışı dahil ) “ arasında yapılan sözleşme gereği …-TL bedelli (İş artışı dâhil) …

Davalılar vekili davanın reddini istemişlerdir. Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir. ...hâlinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir.

revize iş programını yüklenicinin ihtirazı kayıtla imzaladığı, yüklenici tarafından hazırlanan ve 2. ...sebeplerle verilen sürenin, işin durdurulduğu süre ve/veya iş artışına karşılık verilen süre hariç, sözleşmesinde belirtilen...

Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme...

...engelli personel çalıştırılması gerekli olması halinde de iş artışı yapılmasının da mümkün olduğu anlaşıldığından... A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye ait Teknik Şartname’nin 7’nci...